TRAVAUX GRANDE RUE

Nous, Maire de Marolles en Hurepoix (Essonne)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2213-1 et suivants,

Vu le Code de la route,

Vu l’instruction interministérielle sur la réglementation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992,

Considérant la demande du 13 septembre 2021 par laquelle l’entreprise TPSM, située 70 Avenue Blaise Pascal à MOISSY CRAMAYEL (77550) pour le compte du concessionnaire GRDF situé 60 rue Pierre Brossolette à Brétigny sur orge (91220), sollicite l’autorisation de réaliser des travaux de renouvellement réseau MPB par la pose de 420 ml PEHD 125 + renouvellement de 54 branchements, Grande Rue à Marolles-en-Hurepoix du lundi 11 octobre au vendredi 10 décembre 2021 inclus;

Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de prendre toutes dispositions, pour réglementer la circulation des véhicules,

Considérant l’information transmise au Département UT-Nord-Ouest,

ARRETONS

Article 1 : Durant la période du lundi 11 octobre au vendredi 10 décembre 2021 inclus, de      9 h 00 à 16 h 00, la circulation de la Grande Rue est réglementée.

Vitesse limitée à 20 km/heure

Rétrécissement de la chaussée

Report de la circulation piétonne sur le trottoir opposé

Alternat par feux tricolores positionné selon l’avancement des travaux

Article 2 : Le stationnement de tous les véhicules est considéré comme gênant (conformément à l’article R. 417-10 du code de la route), au droit des travaux, durant la période du lundi 11 octobre au vendredi 10 décembre 2021 inclus, de 9 h 00 à 16 h 00.

Article 3 : Une signalisation réglementaire conforme aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par la société TPSM pour son propre compte et sous son entière responsabilité. Elle sera maintenue pendant toute la durée du présent arrêté. Aux origines et fin d’interdiction, seront apposées les pancartes portant copie du présent arrêté.

Article 4  : Ampliation du présent arrêté sera adressée à la Brigade Gendarmerie de Marolles-en-Hurepoix, aux Policiers Municipaux, aux Sapeurs Pompiers de Marolles-en-Hurepoix, chacun étant chargé en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. Le présent arrêté n’est pas transmis en Sous-Préfecture, en application de la loi n° 227-1787 du 20 décembre 2007 et au Service Départemental d’Incendie et de Secours conformément à leur courrier du 26 février 2016 (sauf fermeture de voies).

Fait à Marolles-en-Hurepoix

Le 16 septembre 2021

Le Maire,

Georges JOUBERT  

Arrêté signé disponible en cliquant ici

TRAVAUX BASES DE VIE ROUTE D'EVRY / AVENUE DES CLOZEAUX / RUE DE L'ALUN

Nous, Maire de Marolles en Hurepoix (Essonne)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment les articles L2122-1 à L2122-4 et L3111-1 ;

Vu le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L421-1 et suivants ;

 Vu le Code de la voirie routière, notamment ses articles L 113–3, L 113–4, L 115-1, L141-10 à L141-12, R 115-1 et suivants, R 141-13 et suivants ;

vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la réglementation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié ;

Considérant l’état des lieux ;

Considérant la demande de la Société EAU CŒUR D’ESSONNE pour la société TPS, située 6 rue de la Montagne de Maisse à Milly-la-forêt (91490), d’autoriser l’occupation du domaine public sur le parking situé route d’Evry, à Marolles-en-Hurepoix pour l’installation d’une base de vie de chantier,

ARRETONS

Article 1 : Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public sur le parking situé route d’Evry, à Marolles-en-Hurepoix pour l’installation d’une base de vie, durant les travaux qui vont être effectués dans cette même rue, du lundi 25 octobre au vendredi 31 décembre 2021 inclus.

Article 2 : Cession et durée

La permission de voirie prend effet le lundi 25 octobre 2021 jusqu’au vendredi 31 décembre 2021. Elle ne peut être cédée sans accord préalable de l’autorité gestionnaire.

Article 3 : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée, son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature et dommages pouvant résulter de l’occupation ou de l’exploitation des ouvrages. Il sera tenu de maintenir en permanence en bon état et à ses frais exclusifs tous les ouvrages faisant l’objet du présent arrêté.

Article 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire. Elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.

En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal dressé à son encontre, la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.

Article 5 : Une signalisation réglementaire conforme aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par la société VALENTIN pour son propre compte et sous son entière responsabilité. Elle sera maintenue pendant toute la durée du présent arrêté. Aux origines et fin d’interdiction, seront apposées les pancartes portant copie du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à la Brigade Gendarmerie de Marolles-en-Hurepoix, aux Policiers Municipaux, aux Sapeurs Pompiers de Marolles-en-Hurepoix, chacun étant chargé en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. Le présent arrêté n’est pas transmis en Sous-Préfecture, en application de la loi n° 227-1787 du 20 décembre 2007 et au Service Départemental d’Incendie et de Secours conformément à leur courrier du 26 février 2016 (sauf fermeture de voies).

Fait à Marolles-en-Hurepoix

Le 13 Octobre 2021

Georges JOUBERT

Maire

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

 Nous, Maire de Marolles en Hurepoix (Essonne)

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment les articles L2122-1 à L2122-4 et L3111-1 ;

Vu le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L421-1 et suivants ; 

Vu le Code de la voirie routière, notamment ses articles L 113–3, L 113–4, L 115-1, L141-10 à L141-12, R 115-1 et suivants, R 141-13 et suivants ;

Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la réglementation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié ;

Considérant l’état des lieux ;

Considérant la demande de la Société EAU CŒUR D’ESSONNE pour la société VALENTIN, située 6 chemin de Villeneuve Saint Georges à Alfortville (94140), d’autoriser l’occupation du domaine public sur le parking situé avenue des Clozeaux à Marolles-en-Hurepoix pour l’installation d’une base de vie de chantier,

ARRETONS

Article 1 : Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public sur le parking situé avenue des Clozeaux, à Marolles-en-Hurepoix pour l’installation d’une base de vie, durant les travaux qui vont être effectués rue des Acacias et rue des Pins du lundi 25 octobre au vendredi 17 décembre 2021 inclus.

Article 2 : Cession et durée

La permission de voirie prend effet le lundi 25 octobre 2021 jusqu’au vendredi 17 décembre 2021. Elle ne peut être cédée sans accord préalable de l’autorité gestionnaire.

Article 3 : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée, son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature et dommages pouvant résulter de l’occupation ou de l’exploitation des ouvrages. Il sera tenu de maintenir en permanence en bon état et à ses frais exclusifs tous les ouvrages faisant l’objet du présent arrêté.

Article 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire. Elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.

En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal dressé à son encontre, la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation

Article 5 : Une signalisation réglementaire conforme aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par la société VALENTIN pour son propre compte et sous son entière responsabilité. Elle sera maintenue pendant toute la durée du présent arrêté. Aux origines et fin d’interdiction, seront apposées les pancartes portant copie du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à la Brigade Gendarmerie de Marolles-en-Hurepoix, aux Policiers Municipaux, aux Sapeurs Pompiers de Marolles-en-Hurepoix, chacun étant chargé en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. Le présent arrêté n’est pas transmis en Sous-Préfecture, en application de la loi n° 227-1787 du 20 décembre 2007 et au Service Départemental d’Incendie et de Secours conformément à leur courrier du 26 février 2016 (sauf fermeture de voies).

Fait à Marolles-en-Hurepoix

Le 13 Octobre 2021

Georges JOUBERT

 Nous, Maire de Marolles en Hurepoix (Essonne)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment les articles L2122-1 à L2122-4 et L3111-1 ;

Vu le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L421-1 et suivants ;

Vu le Code de la voirie routière, notamment ses articles L 113–3, L 113–4, L 115-1, L141-10 à L141-12, R 115-1 et suivants, R 141-13 et suivants ;

Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la réglementation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié ;

Considérant l’état des lieux ;

Considérant la demande de la Société EAU CŒUR D’ESSONNE pour la société VALENTIN, située 6 chemin de Villeneuve Saint Georges à Alfortville (94140), d’autoriser l’occupation du domaine public sur le parking situé rue de l’Alun, à Marolles-en-Hurepoix pour l’installation d’une base de vie de chantier,

ARRETONS

Article 1 : Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public sur le parking situé rue de l’Alun, à Marolles-en-Hurepoix pour l’installation d’une base de vie, durant les travaux qui vont être effectués dans cette même rue, du lundi 25 octobre au vendredi 17 décembre 2021 inclus.

Article 2 : Cession et durée

La permission de voirie prend effet le lundi 25 octobre 2021 jusqu’au vendredi 17 décembre 2021. Elle ne peut être cédée sans accord préalable de l’autorité gestionnaire.

Article 3 : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée, son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature et dommages pouvant résulter de l’occupation ou de l’exploitation des ouvrages. Il sera tenu de maintenir en permanence en bon état et à ses frais exclusifs tous les ouvrages faisant l’objet du présent arrêté.

Article 4 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire. Elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.

En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal dressé à son encontre, la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.

Article 5 : Une signalisation réglementaire conforme aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par la société VALENTIN pour son propre compte et sous son entière responsabilité. Elle sera maintenue pendant toute la durée du présent arrêté. Aux origines et fin d’interdiction, seront apposées les pancartes portant copie du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à la Brigade Gendarmerie de Marolles-en-Hurepoix, aux Policiers Municipaux, aux Sapeurs Pompiers de Marolles-en-Hurepoix, chacun étant chargé en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. Le présent arrêté n’est pas transmis en Sous-Préfecture, en application de la loi n° 227-1787 du 20 décembre 2007 et au Service Départemental d’Incendie et de Secours conformément à leur courrier du 26 février 2016 (sauf fermeture de voies).

Fait à Marolles-en-Hurepoix

Le 13 Octobre 2021

Georges JOUBERT

Maire

TRAVAUX ROUTE D'EVRY D26

Considérant la demande de la Société EAU CŒUR D’ESSONNE du 11 Octobre 2021 par laquelle l’entreprise TPS, située 6 rue de la Montagne de Maisse à Milly la Forêt (91490), sollicite l’autorisation de réaliser des travaux de renouvellement de canalisation d’eau potable, D26 – Route d’Evry, à Marolles-en-Hurepoix

Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de prendre toutes dispositions, pour réglementer la circulation des véhicules,

Considérant l’information transmise au Département UT-Nord-Ouest,

ARRETONS

Article 1 : du lundi 25 octobre au vendredi 31 décembre 2021 inclus de 9 h 00 à 16 h 00, la circulation D26 – Route d’Evry est réglementée.

Vitesse limitée à 20 km/heure

Circulation alternée par feux tricolores

Report de la circulation piétonne sur le trottoir opposé

Article 2 : Le stationnement de tous les véhicules est considéré comme gênant (conformément à l’article R. 417-10 du code de la route), au droit des travaux, du lundi 25 octobre au vendredi 31 décembre 2021 inclus de 9 h 00 à 16 h 00.

Article 3 : Une signalisation réglementaire conforme aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par la société TPS pour son propre compte et sous son entière responsabilité. Elle sera maintenue pendant toute la durée du présent arrêté. Aux origines et fin d’interdiction, seront apposées les pancartes portant copie du présent arrêté.

Article 4  : Ampliation du présent arrêté sera adressée à la Brigade Gendarmerie de Marolles-en-Hurepoix, aux Policiers Municipaux, aux Sapeurs Pompiers de Marolles-en-Hurepoix, chacun étant chargé en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. Le présent arrêté n’est pas transmis en Sous-Préfecture, en application de la loi n° 227-1787 du 20 décembre 2007 et au Service Départemental d’Incendie et de Secours conformément à leur courrier du 26 février 2016 (sauf fermeture de voies).

Fait à Marolles-en-Hurepoix

Le 13 octobre 2021

Le Maire,

Georges JOUBERT  

TRAVAUX 4 au 74 Route d’Evry

Nous, Maire de Marolles en Hurepoix (Essonne)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2213-1 et suivants,

Vu le Code de la route,

Vu l’instruction interministérielle sur la réglementation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992,

Considérant la demande de la Société GTO du 14 Octobre 2021, située 16 Avenue Condorcet à Saint Michel Sur Orge (91240), sollicite l’autorisation de réaliser des travaux de renouvellements de poteaux incendie du 4 au 74 Route d’Evry, à Marolles-en-Hurepoix,

Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de prendre toutes dispositions, pour réglementer la circulation des véhicules,

Considérant l’information transmise au Département UT-Nord-Ouest,

ARRETONS

Article 1 : du lundi 15 au vendredi 19 novembre 2021 inclus de 9 h 00 à 16 h 00, la circulation du 4 au 74 Route d’Evry est réglementée.

Vitesse limitée à 20 km/heure

Circulation alternée par feux tricolores

Report de la circulation piétonne sur le trottoir opposé

Article 2 : Le stationnement de tous les véhicules est considéré comme gênant (conformément à l’article R. 417-10 du code de la route), au droit des travaux, du lundi 15 au vendredi 19 novembre 2021 inclus de 9 h 00 à 16 h 00.

Article 3 : Une signalisation réglementaire conforme aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par la société GTO pour son propre compte et sous son entière responsabilité. Elle sera maintenue pendant toute la durée du présent arrêté. Aux origines et fin d’interdiction, seront apposées les pancartes portant copie du présent arrêté.

Article 4  : Ampliation du présent arrêté sera adressée à la Brigade Gendarmerie de Marolles-en-Hurepoix, aux Policiers Municipaux, aux Sapeurs Pompiers de Marolles-en-Hurepoix, chacun étant chargé en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. Le présent arrêté n’est pas transmis en Sous-Préfecture, en application de la loi n° 227-1787 du 20 décembre 2007 et au Service Départemental d’Incendie et de Secours conformément à leur courrier du 26 février 2016 (sauf fermeture de voies).

Fait à Marolles-en-Hurepoix

Le 15 octobre 2021

Le Maire,

Georges JOUBERT  

Arrêté signé disponible en cliquant ici

TRAVAUX RUE DE L'ALUN / RUE DES ACACIAS / RUE DES PINS

Nous, Maire de Marolles en Hurepoix (Essonne)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2213-1 et suivants,

Vu le Code de la route,

Vu l’instruction interministérielle sur la réglementation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992,

Considérant la demande de l’entreprise VALENTIN, située 6 chemin de Villeneuve Saint Georges à Alfortville (94140), de réglementer la circulation au niveau de la rue de l’Alun, rue des Acacias et rue des Pins à Marolles-en-Hurepoix, pour réaliser la pose de nouvelles conduites d’eau potable en 125, à la demande de EAU CŒUR D’ESONNE, 

Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de prendre toutes dispositions, pour réglementer la circulation des véhicules,

ARRETONS

Article 1 : du lundi 25 octobre au vendredi 17 décembre 2021 inclus, de 9 h 00 à 16 h 00, la circulation au niveau de la rue de l’Alun, rue des Acacias et rue des Pins à Marolles-en-Hurepoix est réglementée.

            Rues barrées sauf riverains

            Vitesse limitée à 20 km/heure

  Priorité absolue doit être donnée aux bus, services de secours, collectes et accès écoles et riverains

Article 2 : Le stationnement de tous les véhicules est considéré comme gênant (conformément à l’article R 417-10 du code de la route), au droit des travaux, du lundi 25 octobre au vendredi 17 décembre 2021 inclus, de 9 h 00 à 16 h 00.

Article 3 : Une signalisation réglementaire conforme aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par l’entreprise VALENTIN pour son propre compte et sous son entière responsabilité. Elle sera maintenue pendant toute la durée du présent arrêté. Aux origines et fin d’interdiction, seront apposées les pancartes portant copie du présent arrêté.

Article 4  : Ampliation du présent arrêté sera adressée à la Brigade Gendarmerie de Marolles-en-Hurepoix, aux Policiers Municipaux, aux Sapeurs Pompiers de Marolles-en-Hurepoix, chacun étant chargé en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. Le présent arrêté n’est pas transmis en Sous-Préfecture, en application de la loi n° 227-1787 du 20 décembre 2007 et au Service Départemental d’Incendie et de Secours conformément à leur courrier du 26 février 2016 (sauf fermeture de voies).

Fait à Marolles-en-Hurepoix

Le 13 octobre 2021

Le Maire,

Georges JOUBERT  

Arrêté signé disponible en cliquant ici

TRAVAUX GRANDE RUE

Durant la période du lundi 11 octobre au vendredi 10 décembre 2021 inclus, de 9h à 16h, la circulation de la Grande rue est réglementée en raison de travaux GRDF.

Consultez l’arrêté en cliquant ici

CHANTIER AGRICOLE DE ST VRAIN

Le transit lié aux travaux sur les parcelles agricoles de la route de Saint-Vrain a cessé le 18 juin 2021, après une action des 3 communes impactées (Marolles, Leudeville et Saint-Vrain) qui n’ont autorisé aucune prolongation.

Contrairement à ce qui avait été annoncé aux communes, le champ concerné n’est pas encore en état d’exploitation, les travaux de remise en état ayant, semble-t-il, été abandonnés.

La police municipale de Marolles-en-Hurepoix a verbalisé, ce 20 septembre, un camion qui reprenait le chantier sans autorisation.

La commune a, par ailleurs, renouvelé sa demande d’obtenir les résultats des analyses des sols et reste très attentive à ce dossier.

TRAVAUX SNCF MOIS D'OCTOBRE

Travaux de nuit en semaine (du lundi au vendredi soir inclus) 

A partir de 21h50 entre Paris-Austerlitz et Saint-Martin-d’Étampes.

En raison de travaux d’aménagement et de recouvrement des voies du quartier Massena, de mise en accessibilité de la gare de Saint-Michel-sur-Orge, de rénovation d’appareils de voies à Juvisy, du Grand Paris Express aux Ardoines, et de renouvellement des voies à Paris-Austerlitz, les circulations de la Ligne C seront interrompues :

• La soirée du vendredi 1^er octobre
• Du lundi 4 au vendredi 8 octobre
• Du lundi 11 au vendredi 15 octobre
• Du lundi 18 au vendredi 22 octobre

• Du lundi 25 au vendredi 29 octobre

Durant cette période, des bus de substitution seront mis en place entre Paris-Austerlitz et Saint-Martin d’Étampes.